УТВЕРЖДЕНА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Документация об аукционе
Раздел 3. Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению
Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе
Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Раздел 6. Проведение электронного аукциона
Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе Раздел 8. Заключение контракта Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об аукционе).

1.2. Заказчик

Заказчик Санкт-Петербурга ( далее-заказчик) указанный в части II «Информационная карта аукциона» документации об аукционе (далее – Информационная карта аукциона), проводит аукцион, объект закупки которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет контракта

1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган проводит аукцион на право заключения муниципального контракта (далее – контракт) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых указана в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в части IV «Проект контракта Санкт-Петербурга» документации об аукционе (далее – проект контракта).

1.3.2. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в течение периода времени, указанные в Информационной карте аукциона и в проекте контракта

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

(цена запасных частей или каждой запасной части, единицы работы или услуги)

Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей или каждой запасной части, единицы работы или услуги), а также обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчиком указаны в Информационной карте аукциона.

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, устанавливает в документации о закупке и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, указывается в Информационной карте аукциона.

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок и сроки оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяются в проекте контракта.

1.6. Требования к участникам закупки

1.6.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участник закупки), получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которой указан в Информационной карте аукциона, при этом срок окончания аккредитации должен составлять более трех месяцев, а так же при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указанном в Информационной карте аукциона.

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:

1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, если такие требования установлены, и информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.2.2. Правомочность участника закупки заключать контракт.

1.6.2.3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

1.6.2.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.6.2.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.6.2.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.6.2.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если такие требования установлены, и информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.2.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.4. При наличии указаний в Информационной карте аукциона, заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам закупки:

1.6.4.1 Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом.

1.7.1. В случае если, участником закупки, могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом содержится в Информационной карте аукциона, участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

1.8.1. В случае если заказчик, установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта предоставляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

1.9.1 При осуществлении заказчиком закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными Контрактами Российской Федерации, если такие требования установлены, и информация о них содержится в Информационной карте аукциона

Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

1.10.1. Участник закупки вправе по предмету контракта привлечь соисполнителей (субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и информация о таких требованиях содержится в проекте контракта.

1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.11. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

1.11.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, а также участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не несёт ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе

1.12.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки устанавливается в Информационной карте аукциона и в равной мере относится ко всем участникам закупки.

1.12.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

1.12.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями Закона на основании Контракта, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

1.12.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

1.12.5. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, перечень таких банков, а также требования к условиям Контрактов о ведении указанных счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, утверждаются Правительством Российской Федерации.

1.12.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Закона.

1.12.7. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, предусмотренных частью 6 статьи 44 Закона.

1.12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1.12.8.1. Уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

1.12.8.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

1.12.8.3. Изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок.

1.12.9. В соответствии с частью 14 статьи 44 Закона размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.10. В случае, если аукцион проводится в соответствии со статьями 28 - 30 Закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.11. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

1.12.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона, блокирование не осуществляется.

1.12.13. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

1.12.14. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

1.12.15. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 части I документации об аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

1.12.16. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

1.12.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

1.12.18. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона.

1.12.19. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона.

1.13. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1.13.1. Весь документооборот, связанный с определением поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

1.13.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе в сфере закупок с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее - единая информационная система), должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Раздел 2. Документация об аукционе

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную в Извещении о проведении электронного аукциона (далее – извещение).

Документация об аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика.

2.1. Ознакомление с документацией об аукционе

Документация об аукционе для ознакомления размещается заказчиком в единой информационной системе. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в Информационной карте аукциона и в извещении.

2.2. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений

2.2.1. С момента размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке информации, связанной с проведением аукциона, такая информация, доступна для ознакомления без взимания платы.

2.2.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. Заказчик, уполномоченный орган может давать разъяснения положений документации об аукционе при поступлении на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

2.2.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику

2.2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 части I документации об аукционе запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть

Срок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе указывается в Информационной карте аукциона.

2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 части I документации об аукционе и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие
в аукционе и инструкция по ее заполнению

3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1.1. Участник электронного аукциона подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в соответствие с инструкцией по ее заполнению, указанной в Информационной карте аукциона.

3.1.2. Заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в части III «Техническое задание» документации о таком аукционе (далее – техническое задание), содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в техническом задании, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в техническом задании;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в техническом задании указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:

согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в техническом задании содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в техническом задании, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в техническом задании, при условии содержания в техническом задании указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование в Информационной карте аукциона о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в техническом задании указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1.6.2.1 и 1.6.2.2 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе и пунктом 1.6.4.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе (при наличии таких требований и информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1.6.2.3 – 1.6.2.8 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе и установлены в Информационной карте аукциона;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктами 1.7 и 1.8 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии этих документов, если информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии этих документов если информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона;

3.1.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе документов и информации, не допускается.

3.1.6. Непредставление необходимых документов и информации в составе заявки, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе или о товаре, работе, услуге, на поставку, выполнение, оказание которой осуществляется закупка, является риском участника электронного аукциона, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника такого аукциона к участию в электронном аукционе.

3.1.7. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 и 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

3.1.8. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю

Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Законом порядке.

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся корреспонденция, связанная с участием в аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Контрактами Российской Федерации.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

3.4. Предложение о цене контракта

Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 23 статьи 68 Закона. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником электронного аукциона непосредственно во время процедуры аукциона.

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок указанных в Информационной карте аукциона и извещении.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

4.2.1. Подать заявки на участие в аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, получившие аккредитацию на электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе в размере указанном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в Информационной карте аукциона.

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.13.2 пункта 1.13 раздела 1 части I документации об аукционе;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе

4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе указанной в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования протокола подведения итогов электронного аукциона.

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе

5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 (семь) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в Информационной карте аукциона и извещении.

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, аукционная комиссия принимает решение:

а) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

б) об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе;

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе.

5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается.

5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.9. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.

5.10. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.

Раздел 6. Проведение аукциона

6.1. Дата и время проведения аукциона

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении и Информационной карте аукциона день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

6.2. Порядок проведения аукциона

6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона.

6.2.3. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 1.4 раздела 1 части I документации об аукционе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном статьей 68 Закона.

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 подпункта 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

6.2.11. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

6.2.15. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

6.2.17. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона.

6.2.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

6.2.18.1 оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

6.2.18.2. оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

6.2.18.3. аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе;

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе.

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе.

7.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части I документации об аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

7.6.1. непредставления документов и информации, которые содержаться реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62 Закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе:

- наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

- копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Закона;

- решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Закона;

7.6.2. непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе

7.6.3. несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе.

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается.

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

7.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

Раздел 8. Заключение контракта

8.1. Порядок и срок заключения контракта

8.1.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

8.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

8.1.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

8.1.4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, а также обоснование цены контракта в соответствии с подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

8.1.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

8.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе.

8.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе протокол разногласий.

8.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8.1.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного подпунктом 8.1.8 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

8.1.10. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

8.1.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

8.1.14. В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств.

8.2. Антидемпинговые меры при проведении аукциона

8.2.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.2.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе настоящей статьи.

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в или аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, представляется:

8.2.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.2.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования настоящего пункта в полном объеме.

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта

8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

8.3.2. Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица одновременно с проектом контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона

8.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением:

- банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона;

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

8.3.4. Способ обеспечения исполнения контракта, установленного в подпункте 8.3.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.3.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, Информационной карте аукциона а также проекте контракта.

8.3.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.3.7. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе.

8.3.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.3.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

8.3.10. В случае если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям:

8.3.10.1. В качестве исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.3.10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.3.10.3. В случае, предусмотренном извещением, документацией о закупке, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3.10.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.3.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.3.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 8.3.10.2 и 8.3.10.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации о закупке.

8.3.13. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в подпункте 8.3.11 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.3.14. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей
368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3.15. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в том числе гарантийных.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

8.3.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником аукциона, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

8.3.17. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

8.3.18. Условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) содержится в проекте контракта.

8.4. Банковское сопровождение контрактов

8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия Контрактов, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов.

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг

8.5.1. В случае, если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной картой аукциона и проектом контракта, допускается изменение следующих условий:

8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

8.5.2. Если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

8.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

8.5.4. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.4 настоящего раздела части I документации об аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

8.5.5. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.4 настоящего раздела части I документации об аукционе случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

8.5.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 8.4 настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

8.5.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта

8.6.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность установлена в проекте контракта.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I документации об аукционе.

9.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований пункта 9.1 части I документации об аукционе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 части I документации об аукционе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке, установленном Законом.

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона.

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 9.10 части I документации об аукционе, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона.

9.18. Информация о расторжении контракта, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия проведения аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящей части имеют приоритет над положениями Части I.

Ссылки на пункты (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) документации об аукционе и содержание информационной карты аукциона
пункт 1.2. части I	Заказчик.
Заказчик: Местная Администрация Муниципального образования пос. Ушково. Место нахождения : Российская Федерация ,197720, Санкт – Петербург, Зеленогорск, пр.Ленина, д.25 Почтовый адрес: Российская Федерация, 197720, Санкт – Петербург, ул. Тихая, д. 11 Банковские реквизиты: ИНН 7843302720 КПП 784301001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург ; р/с 40204810000000000176, УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Ушково). БИК 044030001 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: Ответственное должностное лицо: Глава местной администрации : Каюков Александр Викторович Адрес электронной почты: maushkovo@pochtarf.ru Номер контактного телефона: (812) 433-82-18 Факс: (812) 433-82-18
Подпункт 1.3.1 части I	Наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
Выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п. Ушково в 2014 году.
подпункт 1.3.2. части I	Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта, а также сроки окончания работ. Условия контракта
1. Местом выпонения работ является: пос. Ушково, ул.Минская, ул.Дачная; ул. Пионерская. 2. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - в течение одного рабочего дня с момента регистрации Контракта в едином реестре государственных и муниципальных контрактов. Окончание выполнения работ: не позднее «01» августа 2014 года.. 3. Условия выпонения работ определены в части III. «Техническое задание» и части IV. «Проект контракта» документации об аукционе. 4. Информация о выполняемых работах установлена заказчиком в части III. «Техническое задание» документации об аукционе и в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющихся приложением № 1 к части III. «Техническое задание» документации об аукционе.
пункт 1.4. части I	Начальная (максимальная) цена контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Начальная (максимальная) цена Контракта – 2 230 908,0 рублей
1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона. Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 2. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта приведен заказчиком в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением к техническому заданию документации об аукционе. Цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с предметом аукциона, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3. Цена контракта формируется участником размещения заказа на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением к техническому заданию документации об аукционе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС
подпункт 1.5.1. части I	Источник финансирования.
Бюджет муниципального образования пос.Ушково (местный бюджет) на 2014 год раздела 0409, целевая статья 3150100 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО п.Ушково» код вида расходов 244, код ОСГУ 226
подпункт 1.6.2. части I	Требования к участникам закупки
подпункт 1.6.2.1. части I	Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Закона)
Требования не установлены
подпункты 1.6.2.2. -1.6.2.8. части I	Требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта
Требования, определенные пунктами 2-9 части 1 стати 31 Закона. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: 1) правомочность участника закупки заключать контракт; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
подпункт 1.6.3. части I	Дополнительные требования к участникам закупки
Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
подпункт 1.6.4. части I	Дополнительные требования к участникам закупки, установленные заказчиком
Требования не установлены
пункт 1.7. части I	Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
Требования не установлены
пункт 1.8. части I	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
Требования не установлены».
пункт 1.9. части I	Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Требования не установлены».
пункт 1.10. части I	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
Участник закупки выполняет работы, являющиеся предметом аукциона, лично, без привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)
пункт 1.12. части I	Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе установлен в размере 22 309,08 рублей. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается электронной площадкой.
пункт 2.1. части I	Ознакомление с документацией об аукционе
Документация об аукционе размещена заказчиком для свободного доступа в единой информационной системе и на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www. sberbank-ast.ru
ЧАСТЬ III	Описание объекта закупки. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых услуг потребностям заказчика
Установлены заказчиком в техническом задании документации об аукционе и в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющихся приложением к техническому заданию документации об аукционе.
подпункт 2.2. части I	Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе
1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 18 июня 2014 года. 2. Дата окончания срока направления участником размещения заказа запроса о разъяснении положений документации об аукционе 23 июня 2014 года.
Раздел 3 части I	Требования к содержанию, составу (I часть и II часть) заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению
пункты 3.1 – 3.4 части I	Участник закупки готовит и подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями пунктов 3.1 – 3.4 раздела 3 Части I документации об аукционе.
подпункт 3.1.3. части I	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе.
подпункт 3.1.4. части I	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
пункт 1) подпункта 3.1.4. части I	Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);
пункт 2) подпункта 3.1.4. части I	Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.
Требования не установлены
пункт 2) подпункта 3.1.4. части I	Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 2 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов.
- Правомочность участника закупки заключать контракт подтверждается документами, представленными участником закупки при аккредитации оператору электронной площадки в соответствии с п.п.5-7 Ч.2 Ст.62 44-ФЗ или при внесении изменений в указанные документы.
пункт 2) подпункта 3.1.4. части I	Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов.
Требования не установлены
пункт 2) подпункта 3.1.4.	Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона», являющаяся приложением № 2 к техническому заданию документации об аукционе.
пункт 3) подпункта 3.1.4. части I	Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге.
Требования не установлены
пункт 4) подпункта 3.1.4. части I	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
пункт 5) подпункта 3.1.4. части I	Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона, или копии этих документов;
Требования не установлены
пункт 6) подпункта 3.1.4. части I	Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов.
Требования не установлены
пункт 4.1. части	Место (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок (I часть и II часть) на участие в электронном аукционе
1. Заявки на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www. sberbank-ast.ru 2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок на участие в электронном аукционе 18.06.2014 года. 3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в электронном аукционе 25.06.2014 года в 15:00
пункт 5.2. части I	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются 26.06.2014 года
подпункт 6.1.1. части I	Дата проведения электронного аукциона
Аукцион состоится по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www. sberbank-ast.ru 30.06.2014 года. Время проведения аукциона назначается оператором электронной площадки.
пункт 8.3. части I	Обеспечение исполнения контракта
1. Участник электронного аукциона, с которым заключается Контракт, должен представить обеспечение исполнения Контракта в порядке и в сроки, предусмотренном частью I документации об аукционе и настоящим разделом, в размере 669 272,40 рублей. 2. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является передача заказчику в залог денежных средств, участник аукциона перечисляет сумму, указанную в пункте 1 настоящего раздела на счет Местной Администрация Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, ИНН: 7843302720 ; КПП:784301001; БИК 044030001; Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербург ; р/с 40302810300003000005, УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Ушково); л/с 05723002570, в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет Контракта и номер Извещения об осуществлении закупки. 3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения банком-гарантом своих обязательств: а) если принципал не оказал услуги предусмотренные Контрактом обязательства при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг; б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах; в) если принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, поставил некачественный товар, предусмотренные Контрактом.
пункт 8.3. части I	Возможность заказчика изменить условия контракта
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
Часть III	Требования к гарантийному сроку работы.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы установлены заказчиком в *техническом задании.*

Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения Контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково в 2014 году.

2. Начальная (максимальная) цена Контракта 2 230 908,0 рублей.

Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта представлены в приложениях № 1 и № 1.1 к техническому заданию.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целями данной закупки является: Исполнение Целевой адресной программы по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2014 год.

3. Источник финансирования Заказа

1. Источник финансирования : Местный бюджет муниципального образования пос.Ушково на 2014 год, код раздела 0409, целевая статья 3150100 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб» код вида расходов 244, код ОСГУ 226

4. Форма, сроки и порядок оплаты

1.Форма оплаты: оплата производится в безналичной форме в соответствии с бюджетными ассигнованиями.

2. Сроки и порядок оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

3. Авансирование не предусмотрено.

4. Расчеты производятся с лицевого счета Заказчика в соответствии с бюджетным финансированием и распределением лимитов финансирования по мере его поступления.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Место выполнения работ:

Пос. Ушково, ул.Минская, ул.Дачная ; ул.Пионерская

2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Начало выполнения работ - в течение одного рабочего дня с момента регистрации Контракта в едином реестре государственных и муниципальных контрактов.

Окончание выполнения работ: не позднее «01» августа 2014 года.

3. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и условиями контракта.

6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на используемые материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

3. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

4.Товарные знаки используемых при выполнении работ товаров (материалов, комплектующих и оборудования) сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог). Эквивалентность (аналогичность) товаров, предлагаемых участником к использованию при выполнении работ, определяется в соответствии в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям, приведенным в приложении № 1.1 к техническому заданию.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

7. Требования к качеству работ,

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Объем и содержание работ определяется сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены контракта), являющимися неотъемлемыми приложениями к техническому заданию (Приложение 1 к ТЗ).

2. Качество, технические характеристики работ должны соответствовать требованиям настоящего пункта, смете, условиям контракта, действующему законодательству РФ, в том числе требованиям, установленным следующими нормативными документами:

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (Госстрой СССР с 01.01.1986 г.);

- СНиП 3.05.04-87 «Наружные сети ,сооружения, и канализации» (Государственный строительный комитет СССР, Москва 1990 г.);

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (Госстрой России, Москва: ГУП ЦПП,1998 г.);

ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

- СНиП III-42-80 Земляные работы.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

8. Требования к техническим характеристикам и безопасности работ

1. При выполнении работ необходимо соблюдать:

1.1. Требования нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. От начала ремонта и до приемки объекта в эксплуатацию обеспечивать:

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности во время производства работ, в соответствии с Правилами охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; части 1 «Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80; Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, 17.09.2001г.; официальное издание, Москва, Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

- выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, установленных требованиями Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, № 3, 05.01.1995 г.).

- содержание рабочей площадки и прилегающих участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с Распоряжением администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, № 6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинформ, № 7, июль 2003г.).

- вывоз со строительной площадки строительного мусора и металлолома, образованного в ходе производства строительных работ.

2. В соответствии с частью 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 38, 17.09.2001), СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" («Российская газета», № 26 30.10.2002).

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1.До начала и после выполнения работ осуществляется фотофиксация объекта.

2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности к сдаче. Ответственный представитель Заказчика не позднее, чем в 3-х дневный срок после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке, организует и осуществляет приемку результата работ.

3.Приемка и сдача фактически выполненных работ осуществляется ответственными представителями Подрядчика и Заказчика в сроки и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) составленные по локальной смете заказчика с учетом коэффициента аукционного снижения, и подписанные сторонами.

4. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.Приемка производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. Работы, законченные ремонтом считаются принятыми со дня подписания акта приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика, Подрядчика.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы

1.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев c даты подписания акта сдачи-приемки работ.

2.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков.

3.Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их «Подрядчиком».

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Требования не установлены

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью технического задания.

1. Приложение 1- Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

2. Приложение 1.1. Сводный сметный расчет. Локальные сметы.№1;2 (отдельный файл)

3. Приложение № 2 – «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ».

Приложение № 1 к техническому заданию

«СОГЛАСОВАНО»

__________________

М.П.

«____»________________________2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО п.Ушково

________________________ А.В.Каюков

М.П.

«____»__________________________2014 г.

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), выполненного в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о контрактной системе.

2. В целях выявления имеющихся на рынке работ, отвечающих требованиям к работам по текущему ремонту дорожного покрытия которые планируется, и условиям их выполнения Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти подрядчикам, обладающим опытом выполнения соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе.

В ответ на направленные запросы ценовой информации Заказчиком были получены и использованы для расчета начальной (максимальной) цены контракта три ценовых предложения на оказание услуг, предлагаемых различными подрядчиками*:

Стоимость, руб. предложенная Подрядчиком 1

(Вх.125 № от 11.06.14 г..)

Стоимость, руб. предложенная Подрядчиком 2

(Вх 126 № от 11.06.14 г.)

Стоимость, руб. предложенная Подрядчиком 3

127 № от 11.06.14 г.)

Средняя стоимость работ руб.

2 230 908,0

* В соответствии с п. 2.1. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития № 567 от 02 октября 2013г. в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию.

В начальную (максимальную) цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта

Приложение 1.1. к Техническому заданию

«СОГЛАСОВАНО»

______________

М.П.

«____»________________________2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО п.Ушково

________________________ А.В.Каюков

М.П.

«____»_____________________________2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТЬНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково в 2014 году.

Номер локальной сметы	Наименование смет	Общая стоимость работ по смете Заказчика с НДС (в рублях)
1	2	3
1	Текущий ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково по адресам : пос.Ушково, ул. Минская; ул. Дачная;	1 105 731,0
2	Текущий ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково по адресу : пос.Ушково, ул. Пионерская	1 125 177,0
	Всего	2 230 908,0

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

СОГЛАСОВАНО																УТВЕРЖДАЮ
______________																______________
______________																______________

Объект МО п. Ушково
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
На текущий ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково по адресам : пос.Ушково, ул. Минская; ул. Дачная.
Основание Дефектная ведомость													Сметная стоимость -						1 105,731 тыс.руб
													Нормативная трудоемкость -						264,92 чел-ч
													Сметная заработная плата -						42,433 тыс.руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Март 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость на единицу, руб							Общая стоимость, руб.								Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
							Всего				Экспл. машин			Всего			Основной зарплаты			Экспл. машин		обслуживающ. машины
					ед. изм.
							Основной зарплаты				В т.ч. зарплаты									В т.ч. зарплаты		На един.		Всего
№1 Ул.Минская.
1	2		3		4		5				6			7			8			9		10		11
1	ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (524 м2 включая обочины)		0,1048		8 304,71				7 954,94			9 490			440			6 139		36,02		3,77
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61				1 779,28									2 277		112,61		11,8
2	ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (352 м2 под асфальт)		0,0704		8 304,71				7 954,94			6 375			295			4 124		36,02		2,54
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61				1 779,28									1 530		112,61		7,93
3	ТЕР27-04-001-01		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 15 см (352 м2)		0,528		2 514,62				2 326,65			14 091			1 142			7 675		18,08		9,55
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,248; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=154,061,15; ЭММ=1861,321,25; ЗПм=206,531,25; ТЗТ=15,721,15; ТЗТм=13,88*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		177,17				258,16									1 665		17,35		9,16
3.1	408-9040-004П		Песок для строительных работ природный		58,8		415,25							24 417
					м3
4	ТЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 5 см на пл.352 м2 и 10 см на пл.542 м2		0,718		4 043,55				3 753,3			30 301			2 413			16 813		27,82		19,97
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,239; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=239,241,15; ЭММ=3002,641,25; ЗПм=318,271,25; ТЗТ=24,191,15; ТЗТм=20,6*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		275,13				397,84									3 489		25,75		18,49
4.1	408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		90,468		989,68							89 534
					м3
5	ТЕР27-03-004-01		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ. 6 см		0,528		2 729,14				2 306,96			20 672			1 928			9 293		25,04		13,22
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,629; Имат=9,208; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=259,931,15; ЭММ=1845,571,25; ЗПм=351,311,25; ТЗТ=21,771,15; ТЗТм=21,5*1,25;		100 т смеси		298,92				439,14									2 832		26,88		14,19
5.1	410-9010-025П		Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марки I крупнозернистая		53,328		2 693,65							143 647
					т
6	ТЕР27-06-020-01		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		0,352		2 928,76				2 054,15			15 402			2 227			5 495		44,05		15,51
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,599; Имат=3,309; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=450,411,15; ЭММ=1643,321,25; ЗПм=312,531,25; ТЗТ=38,31,15; ТЗТм=19,08*1,25;		1000 м2 покрытия		517,97				390,66									1 679		23,85		8,4
6.1	410-9010-008П		Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марки I, тип А мелкозернистая		34,0032		2 963,97							100 784
					т
7	ТЕР27-08-001-11		Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см		0,176		3 433,21				2 835,23			8 858			1 192			3 440		55,53		9,77
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,894; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=482,421,15; ЭММ=2268,181,25; ЗПм=387,961,25; ТЗТ=48,291,15; ТЗТм=26,09*1,25;		1000 м2 покрытия полосы и обочин		554,78				484,95									1 042		32,61		5,74
7.1	408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		22,176		989,68							21 947
					м3
ИТОГО:														105 189			9 637			52 979		74,33
																				14 514		75,71

Итого														105 189			9 637			52 979		74,33
Итого по неучтенным материалам														380 329			0			0		0
Итого														485 518			9 637			52 979		74,33
Итого накладных расходов														27 042			0			0		0
Итого сметной прибыли														14 292			0			0		0
Итого														485 518			9 637			52 979		74,33
Пригородный коэффициент									6,4%					31 073			0			0		0
Итого														516 591			9 637			52 979		74,33

№2 Вывоз лишнего грунта.
1		2		3		4		5				6			7			8			9		10		11
1		310-3030-1		Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера		245,28		150,51				150,51			36 917						36 917
						1 т
ИТОГО:															0			0			0		0
																					0		0

Итого															0			0			0		0
Итого по неучтенным машинам															36 917			0			36 917		0
Итого															36 917			0			36 917		0
Накладные расходы										1					0			0			0		0
Сметная прибыль										0,6					0			0			0		0
Итого															36 917			0			36 917		0

№3 Ул. 1-Дачная.
1		2		3		4		5				6			7			8			9		10		11
1		ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (432 м2 включая обочины)		0,0864		8 304,71				7 954,94			7 824			363			5 061		36,02		3,11
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61				1 779,28									1 878		112,61		9,73
2		ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (303,5 м2 под асфальт)		0,0607		8 304,71				7 954,94			5 497			255			3 556		36,02		2,19
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61				1 779,28									1 319		112,61		6,84
3		ТЕР27-04-001-01		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 15 см (303,5 м2)		0,455		2 514,62				2 326,65			12 143			985			6 614		18,08		8,23
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,248; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=154,061,15; ЭММ=1861,321,25; ЗПм=206,531,25; ТЗТ=15,721,15; ТЗТм=13,88*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		177,17				258,16									1 435		17,35		7,89
3.1		408-9040-004П		Песок для строительных работ природный		50,05		415,25							20 783
						м3
4		ТЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 5 см на пл.303,5 м2 и 10 см на пл.432 м2		0,583		4 043,55				3 753,3			24 603			1 959			13 652		27,82		16,22
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,239; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=239,241,15; ЭММ=3002,641,25; ЗПм=318,271,25; ТЗТ=24,191,15; ТЗТм=20,6*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		275,13				397,84									2 833		25,75		15,01
4.1		408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		73,458		989,68							72 700
						м3
5		ТЕР27-03-004-01		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ. 6 см		0,182		2 729,14				2 306,96			7 126			664			3 203		25,04		4,56
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,629; Имат=9,208; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=259,931,15; ЭММ=1845,571,25; ЗПм=351,311,25; ТЗТ=21,771,15; ТЗТм=21,5*1,25;		100 т смеси		298,92				439,14									976		26,88		4,89
5.1		410-9010-025П		Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марки I крупнозернистая		18,382		2 693,65							49 515
						т
6		ТЕР27-06-020-01		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		0,3035		2 928,76				2 054,15			13 280			1 920			4 737		44,05		13,37
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,599; Имат=3,309; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=450,411,15; ЭММ=1643,321,25; ЗПм=312,531,25; ТЗТ=38,31,15; ТЗТм=19,08*1,25;		1000 м2 покрытия		517,97				390,66									1 448		23,85		7,24
6.1		410-9010-008П		Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марки I, тип А мелкозернистая		29,3181		2 963,97							86 898
						т
7		ТЕР27-08-001-11		Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см		0,177		3 433,21				2 835,23			8 909			1 199			3 460		55,53		9,83
		(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,894; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=482,421,15; ЭММ=2268,181,25; ЗПм=387,961,25; ТЗТ=48,291,15; ТЗТм=26,09*1,25;		1000 м2 покрытия полосы и обочин		554,78				484,95									1 048		32,61		5,77
7.1		408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		22,302		989,68							22 072
						м3
ИТОГО:															79 382			7 345			40 283		57,51
																					10 937		57,37

Итого															79 382			7 345			40 283		57,51
Итого по неучтенным материалам															251 968			0			0		0
Итого															331 350			7 345			40 283		57,51
Итого накладных расходов															20 289			0			0		0
Итого сметной прибыли															10 700			0			0		0
Итого															331 350			7 345			40 283		57,51
Пригородный коэффициент										6,4%					21 206			0			0		0
Итого															352 556			7 345			40 283		57,51

№4 Вывоз лишнего грунта..
1		2		3		4		5				6			7			8			9		10		11
1		310-3030-1		Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера		205,94		150,51				150,51			30 996						30 996
						1 т
ИТОГО:															0			0			0		0
																					0		0

Итого															0			0			0		0
Итого по неучтенным машинам															30 996			0			30 996		0
Итого															30 996			0			30 996		0
Накладные расходы										1					0			0			0		0
Сметная прибыль										0,6					0			0			0		0
Итого															30 996			0			30 996		0

Итого															937 060			16 982			161 175		131,84
НДС										18%					168 671			0			0		0
Итого															1 105 731			16 982			161 175		131,84

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

СОГЛАСОВАНО															УТВЕРЖДАЮ
______________															______________
______________															______________

Объект МО п. Ушково
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
На текущий ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково по адресу: пос.Ушково, ул. Пионерская.
Основание Дефектная ведомость												Сметная стоимость -						1 125,177 тыс.руб
												Нормативная трудоемкость -						262,42 чел-ч
												Сметная заработная плата -						42,062 тыс.руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Март 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость на единицу, руб						Общая стоимость, руб.								Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
							Всего			Экспл. машин			Всего			Основной зарплаты			Экспл. машин		обслуживающ. машины
					ед. изм.
							Основной зарплаты			В т.ч. зарплаты									В т.ч. зарплаты		На един.		Всего
№1 Ул.Пионерская.
1	2		3		4		5			6			7			8			9		10		11
1	ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (900 м2 включая обочины)		0,1818		8 304,71			7 954,94			16 463			763			10 650		36,02		6,55
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61			1 779,28									3 951		112,61		20,47
2	ТЕР01-01-014-05		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 на глубину 20 см (609 м2 под асфальт)		0,1218		8 304,71			7 954,94			11 029			511			7 135		36,02		4,39
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,364; Имат=5,706; НР=0,73; СП=0,34; ЗП=298,791,15; ЭММ=6363,951,25; ЗПм=1423,421,25; ТЗТ=31,321,15; ТЗТм=90,09*1,25;		1000 м3 грунта		343,61			1 779,28									2 647		112,61		13,72
3	ТЕР27-04-001-01		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 15 см (609 м2)		0,913		2 514,62			2 326,65			24 366			1 976			13 272		18,08		16,51
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,248; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=154,061,15; ЭММ=1861,321,25; ЗПм=206,531,25; ТЗТ=15,721,15; ТЗТм=13,88*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		177,17			258,16									2 879		17,35		15,84
3.1	408-9040-004П		Песок для строительных работ природный		101,675		415,25						42 221
					м3
4	ТЕР27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 5 см на пл.352 м2 и 10 см на пл.542 м2		1,205		4 043,55			3 753,3			50 853			4 049			28 217		27,82		33,52
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,239; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=239,241,15; ЭММ=3002,641,25; ЗПм=318,271,25; ТЗТ=24,191,15; ТЗТм=20,6*1,25;		100 м3 материала основания (в плотном теле)		275,13			397,84									5 855		25,75		31,03
4.1	408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		151,83		989,68						150 263
					м3
5	ТЕР27-03-004-01		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ. 6 см		0,9125		2 729,14			2 306,96			35 726			3 331			16 060		25,04		22,85
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,629; Имат=9,208; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=259,931,15; ЭММ=1845,571,25; ЗПм=351,311,25; ТЗТ=21,771,15; ТЗТм=21,5*1,25;		100 т смеси		298,92			439,14									4 894		26,88		24,53
5.1	410-9010-025П		Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марки I крупнозернистая		92,1625		2 693,65						248 254
					т
6	ТЕР27-06-020-01		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		0,609		2 928,76			2 054,15			26 648			3 853			9 506		44,05		26,83
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=7,599; Имат=3,309; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=450,411,15; ЭММ=1643,321,25; ЗПм=312,531,25; ТЗТ=38,31,15; ТЗТм=19,08*1,25;		1000 м2 покрытия		517,97			390,66									2 906		23,85		14,52
6.1	410-9010-008П		Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марки I, тип А мелкозернистая		58,8294		2 963,97						174 369
					т
7	ТЕР27-08-001-11		Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см		0,3		3 433,21			2 835,23			15 100			2 033			5 864		55,53		16,66
	(0) МДС35.п.4.7		Изп=12,213; Иэмм=6,894; Имат=9,065; НР=1,21; СП=0,65; ЗП=482,421,15; ЭММ=2268,181,25; ЗПм=387,961,25; ТЗТ=48,291,15; ТЗТм=26,09*1,25;		1000 м2 покрытия полосы и обочин		554,78			484,95									1 777		32,61		9,78
7.1	408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 20-40 мм		37,8		989,68						37 410
					м3
8	ТЕРр68-37-02		Регулирование высотного положения крышек колодцев диам. 600 мм с подъемом на высоту: до 10 см		3		134,25			4,49			3 363			637			99		1,74		5,22
	(0)		Изп=12,213; Иэмм=7,385; Имат=5,223; НР=0,88; СП=0,48;		1 м2 разобранной поверхности		17,38			0									0		0		0
ИТОГО:													183 548			17 153			90 803		132,53
																			24 909		129,89

Итого													183 548			17 153			90 803		132,53
Итого по неучтенным материалам													652 517			0			0		0
Итого													836 065			17 153			90 803		132,53
Итого накладных расходов													46 903			0			0		0
Итого сметной прибыли													24 791			0			0		0
Итого													836 065			17 153			90 803		132,53
Пригородный коэффициент									6,4%				53 508			0			0		0
Итого													889 573			17 153			90 803		132,53

№2 Вывоз лишнего грунта.
1		2		3		4		5			6			7			8			9		10		11
1		310-3030-1		Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера		425		150,51			150,51			63 967						63 967
						1 т
ИТОГО:														0			0			0		0
																				0		0

Итого														0			0			0		0
Итого по неучтенным машинам														63 967			0			63 967		0
Итого														63 967			0			63 967		0
Накладные расходы									1					0			0			0		0
Сметная прибыль									0,6					0			0			0		0
Итого														63 967			0			63 967		0

Итого														953 540			17 153			154 770		132,53
НДС									18%					171 637			0			0		0
Итого														1 125 177			17 153			154 770		132,53

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Муниципальный контракт №________________

зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов за № __________

Санкт-Петербург «__» ___________ 2014 г.

Местная Администрация Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, в лице Главы Местной Администрации Каюкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава Муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по результатам проведения аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования.

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Ушково (далее - работы) по адресам : пос.Ушково, ул. Минская; ул. Дачная; ул.Пионерская (далее - Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.2 Контракта на свой риск в соответствии с локальными сметами (далее – Смета) (Приложение №1), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, в соответствии с требованиями законодательства и действующих нормативных правовых актов.

1.4. На весь период действия контракта в качестве исполнения принятых на себя обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику _____________________ (Подрядчик на свой выбор указывает обеспечение исполнения принятых обязательств по контракту: в виде банковской гарантии или перечисления суммы залога денежных средств в размере __________ руб. (__________________) на счёт Местной Администрация Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, ИНН: 7843302720 ; КПП:784301001; БИК 044030001; Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербург ; р/с 40302810300003000005, УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО пос.Ушково); л/с 05723002570.

Если способом обеспечения является банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить, а Заказчик принять, банковские гарантии выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (ч. 1, 8 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

1.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Контракту.

1.6. Заказчик обязан возвратить обеспечение Контракта (залог денежных средств) Подрядчику после подписания акта приемки выполненных работ КС-2, КС-3 в течение 30 дней.

2. Сроки и место выполнения работ

2.1.Начало выполнения работ - в течение одного рабочего дня с момента регистрации Контракта в едином реестре государственных и муниципальных контрактов.

2.2.Окончание выполнения работ: не позднее «01» августа 2014 года. Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ Подрядчика (Цена Контракта) по настоящему Контракту составляет ___________________ рублей ___ коп., в т.ч. НДС ________________ рублей ___ коп, в соответствии с Локальными сметами №№ 1,2, (Приложения №№ 1к настоящему Контракту).

Коэффициент аукционного снижения рассчитывается как частное от деления суммы аукционного предложения Подрядчика на начальную (максимальную) цену контракта открытого аукциона и составляет _________(___________).

Путем умножения коэффициента снижения на цену работ, указанных в Локальной смете Заказчика, определятся цена работ, подлежащая выплате Подрядчика, после их выполнения в соответствии с условиями контракта.

В случае если участник не является плательщиком НДС коэффициент снижения (пересчета) определяется как отношение предложения участника о цене Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, причитающееся Подрядчику вознаграждение, а также налоги, сборы, обязательные платежи.

3.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.4. Все расчеты с Подрядчиком при оплате заключенного Контракта будут производиться в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

3.6. Цена Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.

3.7. Изменение цены Контракта допускается по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

3.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту являются акты о приемке выполненных работ № КС-2, составленные на основе Сметы Заказчика с учетом коэффициента аукционного снижения, и включающие расшифровку непредвиденных расходов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные сторонами, и счета, с последующим подтверждением счетом–фактурой. Подрядчик составляет и передает указанные документы Заказчику: счет – один экземпляр; счет-фактура – 2 экземпляра; формы № КС – 2 и № КС- 3 – по 2 экземпляра.

Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты выполненных им работ отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ.

3.9. После согласования документов указанных в п. 3.8. Контракта Заказчик подписывает их и Акт сдачи в эксплуатацию объекта, и обеспечивает оплату выполненных с надлежащим качеством работ.

3.10. В случае задержки поступления из бюджета ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

3.11. Оплата затрат на непредвиденные работы осуществляется исходя из объемов фактически выполненных и документально подтвержденных работ, включённых в акт выполненных работ (форма № КС-2).

3.12. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах формы № КС-2 и № КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик в течение 3 рабочих дней после обнаружения несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. После устранения Подрядчиком выявленных несоответствий факту выполненных объемов работ и их стоимости, Заказчик рассматривает и подписывает Акты формы № КС-2 и № КС-3.

3.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, условий Контракта, с нарушениями СНиП, технических регламентов (ГОСТ), технологических карт, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными недостатками (далее - «недостатки работ»), не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.

3.14. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по Контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

3.15. Стороны по взаимному соглашению вправе снизить стоимость Контракта без изменения, предусмотренных Контрактом объема работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Принять от Заказчика по акту объекты, указанные в п. 1.2. Контракта, для выполнения работ.

4.1.2. До начала производства работ на объекте заключить договор с организациями-владельцами сетей на подключение к источникам электроэнергии, воды и т.д. для нужд производства с последующим возмещением затрат на оплату ресурсов.

4.1.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов Заказчик не предоставляет.

4.1.4. Представить Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, изделий и конструкций.

4.1.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка во время производства работ. Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц.

4.1.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, с момента передачи Подрядчику для выполнения работ до его сдачи в эксплуатацию Заказчику.

4.18. Самостоятельно обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения сдачи объекта в эксплуатацию Заказчику.

4.1.9. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, согласно п. 8.1.

4.1.10. Привлекать к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

Не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

4.1.11. Руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта при выполнении работ.

4.1.12. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими строительными нормами и правилами, технологией и методиками производства работ.

4.1.13. После выполнения работ проводит экспертизы по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствии нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85) и водонасыщению (требование ГОСТ 9128-97 для асфальтобетонов) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение указанных экспертных работ. Протоколы испытаний «Подрядчик» предоставляет Заказчику» до сдачи работ.

4.1.14. Нести ответственность при ДТП перед третьими лицами за соответствие условий и методов производства дорожных работ установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения.

4.1.15. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ.

4.1.16. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику в соответствии с требованиями нормативно-технических документов всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.1.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней до полной сдачи объекта в эксплуатацию, вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.1.18. Выполнять все работы по надлежащему содержанию объекта, подключению временных инженерных сетей в установленном порядке.

4.1.19. Обеспечить своевременное устранение выявленных в ходе выполнения работ и при приемке работ, а также в течение гарантийного срока недостатков и недоделок в работе за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.1.20. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят повреждением или уничтожением результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.21. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.22. Безвозмездно осуществлять трех-стадийную фотосъемку объекта: до, во время и после выполнения работ с предоставлением Заказчику в электронном виде. В случае необходимости по требованию Заказчика предоставить фотоснимки в распечатанном виде.

4.1.23. Нести ответственность перед заказчиком за привлечение субподрядчиков.

4.1.24. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.

4.1.25. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы по Контракту при исполнении обязательств по Контракту надлежащим образом.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Подрядчику по акту Объект для выполнения работ согласно п. 2.1 Контракта.

4.3.2. Предоставить Подрядчику техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.3.3. Принять выполненные работы, рассмотреть и утвердить на условиях Контракта предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы № № КС-2, КС-3), приемо-сдаточную (исполнительную документацию, определенную нормативно-техническими документами) и Контрактом.

4.3.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.3.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

4.3.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается представителем Заказчика, лицом, осуществляющего технический надзор, и представителем Подрядчика.

4.3.8. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.3.9. В течение 5 дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения всех работ организовать и осуществить приемку их результата и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результатов работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

4.4.2. В ходе производства работ осуществлять контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов в соответствии со сметной документацией, требованиями СНиП и другими нормативным документами.

4.4.3. Осуществлять проверку наличия и соответствия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и др.), применяемых Подрядчиком.

4.4.4. Проводить освидетельствование выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также не разрешать производство дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

4.4.5. Осуществлять контроль за соответствием объемов фактически выполненных и предъявленных к оплате работ техническому заданию и сметной документации.

4.4.6. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации.

4.4.7. Осуществлять контроль за применяемыми технологиями производства работ, влияющими на качество работ и безопасность персонала Заказчика.

4.4.8. Отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения убытков, в случаях предусмотренных Контрактом.

4.4.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов

5.2. Подрядчик гарантирует, что используемые при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции соответствуют государственным стандартам и техническим условиям, а также требованиям Контракта. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

5.3. Оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. Заказчик и Подрядчик приказом назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал выполнения работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Если Заказчик осуществляющий технический надзор, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.7. За 2 рабочих дня до начала приемки скрытых работ, Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика, осуществляющего технический надзор.

5.8. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

Если закрытие работ было выполнено без подтверждения Заказчика осуществляющей технический надзор, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию и указанию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.9. Организацией, осуществляющей технический надзор, является СПб ГУ «Служба заказчика администрации Курортного района Санкт-Петербурга» (далее – организация, осуществляющая технический надзор).

5.10. Подрядчик выполняет трех стадийную фотофиксацию объекта (до начала, в процессе и после завершения работ) и передает ее «Заказчику» при приемке объекта в эксплуатацию.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, в срок не позднее 5 дней назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей заинтересованных лиц, приступает к приемке результата выполненных работ на основании исполнительной схемы, выполненной Подрядчиком

6.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки объекта в эксплуатацию, подписываемым обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в комиссию.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.8. Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.

6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

6.10. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата выполненной работы, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результата выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата выполненной работы приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.11. Подрядчик передает все права на завершенный Объект Заказчику с момента подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию (п. 6.3 Контракта).

6.12. Датой окончания работ считается дата подписания Акта приемки в эксплуатацию Объекта (п. 6.3 Контракта).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом: срока начала и окончания работ, и устанавливается в размере определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Контракта. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик, в соответствии с Гражданским кодексом РФ вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из оплаты выполненных Работ. Размер встречного требования рассчитывается в соответствии с пунктами 7.1-7.3 настоящего Контракта с указанием основания его применения.

Для проведения зачета достаточно заявления одной из Сторон.

7.5. В случае полного неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе, повлекшем за собой расторжение Контракта по соглашению Сторон, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 100 (ста) % обеспечения исполнения принятых на себя обязательств согласно пункту 1.4. настоящего Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 3.5. настоящего Контракта срока исполнения обязательства.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

7.8. В случае задержки поступления ассигнований или отсутствия денежных средств на лицевом счете Заказчика необходимых для оплаты выполненных Работ, Подрядчик обязуется предоставить отсрочку платежа за выполненные Работы.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по контракту, Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ.

7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах всего гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. Сторона, которая не может надлежащим образом исполнить свои обязательства, вследствие указанных в п.9.1. обстоятельств, должна известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в течение трёх дней со дня, когда этой Стороне стало известно об их возникновении с приложением соответствующих документов (свидетельств). В случае неисполнения обязательства об извещении, Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства указанные в п.9.1 в качестве основания для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

9.3. Если указанные в п.9.1. обстоятельства носят временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и последствий.

9.4. С момента наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. В случае если стороны не могут прийти к соглашению о моменте приостановления Контракта, Контракт считается расторгнутым с момента наступления указанных в п. 9.1. обстоятельств.

10. Срок контракта, его ИЗМЕНЕНИЕ И прекращение

10.1. Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре государственных и муниципальных контрактов Санкт-Петербурга и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2014 года.

10.2. Пункты 8.1-8.4. Контракта действуют до истечения гарантийного срока, установленного Контрактом.

10.3. Обязательства Сторон, возникшие вследствие неисполнения условий Контракта, действуют до фактического исполнения данных обязательств.

10.4. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта.

10.5. Отсутствие финансирования, указанного в пункте 3.1. настоящего Контракта, является основанием для расторжения Контракта соглашением Сторон, после оплаты Заказчиком выполненных работ.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

10.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

10.12. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

10.13. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон, по инициативе Подрядчика Заказчик вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 % от стоимости Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Все споры, претензии и разногласия между Сторонами настоящего Контракта, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, должны решаться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

11.4. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.5. Стороны обязаны в течение 5 календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон.

11.7. Всё что не урегулировано Контрактом или противоречит Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ.

11.8. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1 - Расчет цены контракта,Сводный сметный расчет.Локальные сметы

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК:

Местная Администрация

Муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Ушково

Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, ул. Тихая, д. 11

Фактический адрес: 197720, С-Пб, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25.

Телефон/факс: (812) 433-82-18

Реквизиты:

Северо-Западное ГУ Банка России по Санкт-Петербургу;

Р/с 40204810000000000176, л/с 03723002570

УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Ушково)

ИНН: 7843302720 КПП:784301001 БИК:044030001

ПОДРЯДЧИК:

____________________________________

Юридический адрес: ____________________________________

____________________________________

Фактический адрес (местонахождение): ____________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________

____________________________________

13 . ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Глава МА МО поселок Ушково

_______________ А.В.Каюков

«_____»___________________2014 год

МП

ПОДРЯДЧИК:

___________________________/_______/

МП

Приложение № 1

к муниципальному контракту №___________

от «_____» _______ 2014 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Местной Администрации

МО поселок Ушково

___________ А.В.Каюков

«___» _________ 2014 г.

«СОГЛАСОВАНО»

/Руководитель предприятия/

____________________ / __________/

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(Приложение № .1 заполняется согласно приложению № 1.1 к Техническому заданию документации об аукционе с учетом коэффициента аукционного снижения)

СВОДНЫ СМЕТНЫЙ

[1] Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято