к предыдущей страницеУТВЕРЖДАЮ
ТОМ 4 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
2008 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ №
г.Санкт-Петербург «___»____________2008 г. Местная Администрация Муниципального образования поселок Ушково, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице Главы Местной Администрации Рубцова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в лице _____________ действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1)
Основанием заключения настоящего Контракта является признание Подрядчика победителем
открытого конкурса на выполнение работ по устройству набивного покрытия и
ограждения для теннисного корта, площадью 800м2
на территории Муниципального образования (далее - МО) поселок Ушково в 2008 году (протокол № _____ от
«_____» ___________ 200__ год).
2) Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со сметой (Приложение № 1), Адресной программой, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения. 3) Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.
2. Срок выполнения работ 1) Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан между Заказчиком и Подрядчиком в течение 5-ти дней с момента подписания Сторонами контракта. 2) Срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств не может наступать ранее обязательного включения Контракта в Реестр муниципальных закупок МО поселок Ушково. 3) Срок (продолжительность) работ по настоящему Контракту - ___ календарных дней, в соответствии с календарным планом выполнения работ. 4) Стороны вправе по взаимному соглашению сторон в порядке ст.708 ГК РФ изменять срок выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в установленном порядке. 5) Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются сторонами в Календарном плане работ (Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, но не позднее 15.12.2008 г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 1) Заказчик обязан: а) Предоставить Подрядчику по акту Объект для выполнения работ. б) Обеспечить технический надзор в установленном порядке. в) Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. г) Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, через представителя муниципального заказчика - технического надзора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. д) При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. е) Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта. ж) По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
2) Подрядчик обязан: а) В счет стоимости, оговоренной п. 3 настоящего Контракта, Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в п.п. 1 пункта 1 Контракта в соответствии с условиями Контракта, технической документацией и сметным расчетом (Приложение №1). Подрядчик поставляет на объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществляет их приемку, разгрузку и хранение. б) Подрядчик обязуется принять от муниципального заказчика по акту объекты для выполнения работ по настоящему Контракту. в) Подрядчик обязуется не допускать отступлений от требований, предусмотренных в технической документации и установленных действующим законодательством. г) Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков. д) Обеспечить уборку территории Объекта. е) Немедленно письменно предупредить муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. ж) Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания через представителя Заказчика – технического надзора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять отступления от условий настоящего контракта. з) Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. и) Обеспечивать через представителя муниципального заказчика - технического надзора возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. к) Вести работы по настоящему контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. л) Сдать объект (результат выполненных работ) приемочной комиссии, передав при этом через представителя муниципального заказчика всю документацию, относящуюся к выполненным работам. м) Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом. н) Осуществлять работы по настоящему контракту на основании лицензии. В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия, муниципальный заказчик в одностороннем порядке расторгает настоящий контракт, и объявляет повторный конкурс.
3) Заказчик имеет право: Требовать надлежащего исполнения настоящего Контракта.
4) Подрядчик имеет право: Требовать оплаты за выполненные работы по актам выполненных работ.
4. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
1) Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой заказчика, (приложение 1), в размере _________________________________________руб. с учетом коэффициента конкурсного снижения цены___________________ и составляет_______________________________ руб. в том числе НДС. Стоимость работ по Контракту является твердой и изменению не подлежит. 2) Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ предусматривается в размере 30% на приобретение строительных материалов на срок не более одного месяца с момента оплаты до фактического получения результата работ (подписания акта выполненных работ и передачи результата). 3) Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с предъявленными Подрядчиком счет-фактурой и актами КС-2 и КС-3, подписанными заказчиком и «технадзором», при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки объекта, законченного работами, приемочной комиссией. 4) Оплата по Контракту производится путем перечисления финансовых средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, за счет средств местного бюджета МО поселок Ушково на 2008 год, по казначейской системе, по мере поступления финансирования. 5) Приемка работ по объемам и качеству производится на основании контрольных обследований (замеров) в количестве не менее трех по каждому объекту и виду работ. При выявлении несоответствия качества выполненной подрядчиком работы условиям государственного контракта не менее чем в 1/3 проводимых замеров заказчик освобождается от обязанности оплатить выполненные работы. 6) Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на выполнение работ и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте выполненных работ, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим контрактом, Заказчик в течение 3-х дней уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения в них соответствующих изменений. 7) Подрядчик безвозмездно выполняет работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. 8) В случае если в установленный заказчиком срок работы заново подрядчиком не выполнены или допущенные им недостатки являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 9) Заказчик при исполнении муниципального контракта вправе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, услуг при изменении потребности в работах, услугах, на выполнение которых был заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
5.Ответственность сторон 1) В случае полного неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 2) В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику в местный бюджет пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств контракта произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 3) Настоящий Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Контракту возможен только в предусмотренных законом или настоящим Контрактом случаях с обязательным уведомлением второй Стороны об отказе от исполнения Контракта полностью или частично. 4) Настоящим Контрактом предусматривается одностороннее расторжение Контракта по требованию Заказчика в случае неоднократного нарушения Подрядчиком условий Контракта. При этом нарушение Подрядчиком условий Контракта подлежат фиксации в актах, подписанных представителями сторон договора. Односторонний отказ от подписания акта Подрядчиком не допускается. При немотивированном одностороннем отказе от подписания акта Подрядчиком, в акте делается соответствующая оговорка. 5) Одностороннее расторжение Контракта осуществляется путем письменного уведомления, направляемого Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Контракте, при наличии 3-х и более актов.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 1) Муниципальный заказчик осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 2) С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. В случае если муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 3) Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объектах и его соблюдение осуществляет Подрядчик. 4) За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом муниципального заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения муниципального заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 5) Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
7 . Порядок сдачи и приемки работ 1) По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает представителя муниципального заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. 2) Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей заинтересованных органов и организаций. 3) Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком и техническим надзором оформляется Актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в комиссию. 4) При обнаружении Заказчиком совместно с техническим надзором в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору муниципального заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 5) Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 6) Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Акта приемочной комиссии.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, урегулируются путём переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 1) Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 2) При наступлении указанных в п.п. 1 пункта 9 обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств. 3) Учреждение вправе приостанавливать (отказаться от исполнения Контракта) в случае отсутствия бюджетного финансирования, указанного в п.п. 1 пункта 4 контракта.
10. Гарантии качества 1) Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям проекта, действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов и других нормативных документов. 2) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах ____ месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. 3) Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Муниципальный заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 4) Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Государственного заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 1) Контракт считается заключённым с момента подписания сторонами, вступает в силу с момента внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует по 31.12.2008 года. 2) Истечение срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также ответственности за его нарушение. 3) Сроки выполнения работ: 15.12.2008 г.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 1) Контракт может быть расторгнут в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Контрактом. 2) Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 3) Во всём остальном, не урегулированном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством. 4) Приложения к настоящему контракту: Приложение №1 – Сметный расчет на __ стр. Приложение №2 – Календарный план на __ стр.
13. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1 к муниципальному Контракту №______ от _____________________
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: _________________ ___________________
ЗАКАЗЧИКА №______ (по каждому адресу отдельно)
Приложение №2
Календарный план выполнения работ
________________________________________ (наименование объекта)
Период (длительность в неделях) выполнения работ - ______________ Начало выполнения работ:___________________ Окончание выполнения работ: не позднее ________________________
к предыдущей странице к началу страницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
